由于非承包商原因工程窩工費(fèi)怎么算的 ，造成連續(xù)停電9小時(shí)，乙方向甲方提出停電損失的索賠，其中人工窩工費(fèi)應(yīng)該計(jì)算在內(nèi)。

因?yàn)橥８C工損失費(fèi)，是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，如因設(shè)計(jì)或發(fā)包方責(zé)任造成停窩工損失的費(fèi)用，應(yīng)由發(fā)包方負(fù)責(zé)。內(nèi)容主要包括工程窩工費(fèi)怎么算的 ：在停窩工期間的現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械停滯費(fèi)、現(xiàn)場(chǎng)工人的工資及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械停窩工損失費(fèi)以定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)乘以停滯臺(tái)班量計(jì)算。其中工人停窩工損失費(fèi)工程窩工費(fèi)怎么算的 ：停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價(jià)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)。其中停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)、假日。周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和后，只計(jì)取稅金

擴(kuò)展資料

停工應(yīng)注意的問題

（1）停工的經(jīng)濟(jì)性，是否在施工階段點(diǎn)上。應(yīng)注意停工對(duì)質(zhì)量或安全不能造成影響，并應(yīng)采取措施防止損失進(jìn)一步擴(kuò)大，否則責(zé)任自負(fù)。如主體封頂時(shí)停工，便于操作和控制，如地基完工施工主體前停工或主體封頂時(shí)停工，便于操作和控制，因?yàn)橥９な鞘侄危皇悄康?但也不絕對(duì)，如高層建筑在十層以上時(shí)，拖欠款比較嚴(yán)重，并不一味要追求封頂。

（2）停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應(yīng)當(dāng)是具備充足的理由及其相應(yīng)的證據(jù)。包括拖欠工程款，則應(yīng)有付款不足的證據(jù)，一般進(jìn)度款相差1-2個(gè)月則不宜停工，一般應(yīng)考慮在3個(gè)月以上，當(dāng)然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定，施工單位應(yīng)視具體施工情況而定，停工前應(yīng)書面致函"發(fā)包人"即建設(shè)單位，停工應(yīng)報(bào)經(jīng)監(jiān)理單位，并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認(rèn)。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認(rèn)甚至不肯簽收則應(yīng)采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報(bào)告，注意保留好郵寄憑證。

（3）停工的安全性。停工應(yīng)不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應(yīng)由施工企業(yè)承擔(dān)。

（4）停工過程中應(yīng)連續(xù)致函“發(fā)包人”，引起其重視。建議承包人應(yīng)在合理的時(shí)間間隔內(nèi)(一般為28天)，定期向發(fā)包方通報(bào)一次停工期間人工、機(jī)械的停置情況及補(bǔ)償報(bào)告，并要求發(fā)包方簽收、答復(fù)。

（5）停工之后，發(fā)包方不能就停工的時(shí)間長(zhǎng)短作出明確判斷，承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場(chǎng)的，如經(jīng)雙方協(xié)議，承包方退場(chǎng)則應(yīng)先辦好工程交接手續(xù)。首先，應(yīng)對(duì)己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進(jìn)行確認(rèn)工程窩工費(fèi)怎么算的 ；其次，應(yīng)簽訂工程移交單，將移交項(xiàng)目列明。

（6）停工期間，承、發(fā)雙方都應(yīng)實(shí)事求是地做好停工期間的有關(guān)數(shù)據(jù)的記錄，最好能收錄有關(guān)的圖文資料，有必要的還可進(jìn)行公證，以利于日后的停工補(bǔ)償計(jì)算工作。

（7）停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工，也可作一些復(fù)工前準(zhǔn)備工作。

（8）停工應(yīng)與索賠相呼應(yīng)。施工單位有權(quán)停工，但要有足夠理由及證據(jù)，要符合法律規(guī)定，在此之下建設(shè)單位就應(yīng)當(dāng)給予賠償。施工單位應(yīng)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)人員、設(shè)備等進(jìn)行統(tǒng)計(jì)并由監(jiān)理確認(rèn)；編制停工索賠書報(bào)監(jiān)理公司確認(rèn)，并送至建設(shè)單位。不要在最后造價(jià)結(jié)算時(shí)再提停工索賠或再編資料，以免產(chǎn)生確認(rèn)上的困難和結(jié)算上的紛爭(zhēng)。

參考資料

百度百科-停窩工損失費(fèi)

1、窩工人工單價(jià)確定要求工程窩工費(fèi)怎么算的 ：窩工人工費(fèi)不得以用工人工費(fèi)計(jì)算工程窩工費(fèi)怎么算的 ，可以按合同約定的窩工人工費(fèi)計(jì)取或按用工人工費(fèi)單價(jià)的比例計(jì)取。

2、機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)確定要求：若機(jī)械為施工單位自有機(jī)械工程窩工費(fèi)怎么算的 ，則機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)按機(jī)械的折舊費(fèi)/天計(jì)算工程窩工費(fèi)怎么算的 ，若機(jī)械為租賃機(jī)械，則機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)按機(jī)械的租賃/天計(jì)算。

3、窩工費(fèi)和機(jī)械閑置費(fèi)計(jì)算時(shí)取費(fèi)問題：窩工費(fèi)和機(jī)械閑置費(fèi)計(jì)算時(shí)取費(fèi)只計(jì)算規(guī)費(fèi)及稅金，不計(jì)算利潤(rùn)和管理費(fèi)。

4、計(jì)算方法：（窩工費(fèi)單價(jià)+機(jī)械閑置費(fèi)單價(jià)）*窩工天數(shù)*（1+規(guī)費(fèi)費(fèi)率）*（1+綜合稅率）

停窩工損失費(fèi)指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定工程窩工費(fèi)怎么算的 的條款進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后，如因設(shè)計(jì)或建設(shè)單位責(zé)任造成停窩工損失工程窩工費(fèi)怎么算的 的費(fèi)用，由建設(shè)單位負(fù)責(zé)。內(nèi)容包括：現(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械在停窩工期間的停滯費(fèi)和現(xiàn)場(chǎng)工人在停窩工期間的工資以及周轉(zhuǎn)性材料的維護(hù)和攤銷費(fèi)。

施工機(jī)械的停窩工損失費(fèi)：定額中機(jī)械臺(tái)班的停滯費(fèi)*停滯臺(tái)班量工程窩工費(fèi)怎么算的 ；

工人停窩工損失費(fèi)：每工單價(jià)（25元）*停窩工總工日數(shù)，再以停窩工工資總額的30%作為管理費(fèi)工程窩工費(fèi)怎么算的 ；

周轉(zhuǎn)性材料的停窩工損失費(fèi)可按實(shí)結(jié)算。

按上述規(guī)定計(jì)算的停窩工損失費(fèi)總和，只計(jì)取稅金，其中，機(jī)械停滯臺(tái)班量和工人停窩工總工日數(shù)，均應(yīng)扣除法定節(jié)假日。

下圖右上角為工地上現(xiàn)場(chǎng)窩工照片

拓展資料：

《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定：“喪葬費(fèi)按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，以六個(gè)月總額計(jì)算?！?/p>

3.1上述司法解釋實(shí)際上只規(guī)定工程窩工費(fèi)怎么算的 了一種賠償辦法，即：定額賠償辦法，實(shí)行一次性給付賠償。

3.2一次性賠償喪葬費(fèi)，就是按照標(biāo)準(zhǔn)確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法，就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標(biāo)準(zhǔn)，賠償6個(gè)月。其中，職工月平均工資應(yīng)當(dāng)按照政府統(tǒng)計(jì)部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟(jì)特區(qū)和計(jì)劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)確定。

參考資料：《二級(jí)建造師管理與實(shí)務(wù)》中國(guó)建筑工業(yè)出版社；《最高人民法院關(guān)于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》