勞務窩工費索賠多少錢
由于非承包商原因勞務窩工費索賠多少錢 ,造成連續(xù)停電9小時勞務窩工費索賠多少錢 ,乙方向甲方提出停電損失的索賠勞務窩工費索賠多少錢 ,其中人工窩工費應該計算在內(nèi)。
因為停窩工損失費勞務窩工費索賠多少錢 ,是指承包方按合同規(guī)定或雙方協(xié)定的條款進入現(xiàn)場后,如因設計或發(fā)包方責任造成停窩工損失的費用,應由發(fā)包方負責。內(nèi)容主要包括勞務窩工費索賠多少錢 :在停窩工期間的現(xiàn)場施工機械停滯費、現(xiàn)場工人的工資及周轉性材料的維護和攤銷費。
施工機械停窩工損失費以定額中機械臺班的停滯費乘以停滯臺班量計算。其中工人停窩工損失費:停窩工總工日數(shù)乘以每工日單價,再以停窩工工資總額的30%作為管理費。其中停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)、假日。周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和后,只計取稅金
擴展資料
停工應注意的問題
(1)停工的經(jīng)濟性,是否在施工階段點上。應注意停工對質(zhì)量或安全不能造成影響,并應采取措施防止損失進一步擴大,否則責任自負。如主體封頂時停工,便于操作和控制,如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工,便于操作和控制,因為停工是手段,不是目的;但也不絕對,如高層建筑在十層以上時,拖欠款比較嚴重,并不一味要追求封頂。
(2)停工手續(xù)的證據(jù)化。停工應當是具備充足的理由及其相應的證據(jù)。包括拖欠工程款,則應有付款不足的證據(jù),一般進度款相差1-2個月則不宜停工,一般應考慮在3個月以上,當然法律沒有明確的數(shù)額規(guī)定,施工單位應視具體施工情況而定,停工前應書面致函"發(fā)包人"即建設單位,停工應報經(jīng)監(jiān)理單位,并經(jīng)監(jiān)理單位簽單確認。如監(jiān)理單位或發(fā)包人不肯確認甚至不肯簽收則應采用郵寄的方式再向監(jiān)理或發(fā)包人郵寄一份停工報告,注意保留好郵寄憑證。
(3)停工的安全性。停工應不影響工程質(zhì)量、不發(fā)生安全事故。因停工期間發(fā)生的安全、質(zhì)量事故均應由施工企業(yè)承擔。
(4)停工過程中應連續(xù)致函“發(fā)包人”,引起其重視。建議承包人應在合理的時間間隔內(nèi)(一般為28天),定期向發(fā)包方通報一次停工期間人工、機械的停置情況及補償報告,并要求發(fā)包方簽收、答復。
(5)停工之后,發(fā)包方不能就停工的時間長短作出明確判斷,承包方不能自行撤離施工現(xiàn)場的,如經(jīng)雙方協(xié)議,承包方退場則應先辦好工程交接手續(xù)。首先,應對己完工程量及質(zhì)量與發(fā)包人進行確認;其次,應簽訂工程移交單,將移交項目列明。
(6)停工期間,承、發(fā)雙方都應實事求是地做好停工期間的有關數(shù)據(jù)的記錄,最好能收錄有關的圖文資料,有必要的還可進行公證,以利于日后的停工補償計算工作。
(7)停工后也可分散或小規(guī)模施工。分包可以施工,也可作一些復工前準備工作。
(8)停工應與索賠相呼應。施工單位有權停工,但要有足夠理由及證據(jù),要符合法律規(guī)定,在此之下建設單位就應當給予賠償。施工單位應對施工現(xiàn)場人員、設備等進行統(tǒng)計并由監(jiān)理確認;編制停工索賠書報監(jiān)理公司確認,并送至建設單位。不要在最后造價結算時再提停工索賠或再編資料,以免產(chǎn)生確認上的困難和結算上的紛爭。
參考資料
百度百科-停窩工損失費
如何計算建筑工程窩工費損失?停窩工損失費指施工單位按合同規(guī)定或雙方協(xié)定勞務窩工費索賠多少錢 的條款進入現(xiàn)場后勞務窩工費索賠多少錢 ,如因設計或建設單位責任造成停窩工損失的費用勞務窩工費索賠多少錢 ,由建設單位負責。內(nèi)容包括:現(xiàn)場施工機械在停窩工期間的停滯費和現(xiàn)場工人在停窩工期間的工資以及周轉性材料的維護和攤銷費。
施工機械的停窩工損失費:定額中機械臺班的停滯費*停滯臺班量;
工人停窩工損失費:每工單價(25元)*停窩工總工日數(shù),再以停窩工工資總額的30%作為管理費;
周轉性材料的停窩工損失費可按實結算。
按上述規(guī)定計算的停窩工損失費總和,只計取稅金,其中,機械停滯臺班量和工人停窩工總工日數(shù),均應扣除法定節(jié)假日。
下圖右上角為工地上現(xiàn)場窩工照片
拓展資料:
《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第27條規(guī)定:“喪葬費按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,以六個月總額計算?!?/p>
3.1上述司法解釋實際上只規(guī)定了一種賠償辦法,即:定額賠償辦法,實行一次性給付賠償。
3.2一次性賠償喪葬費,就是按照標準確定賠償金額。按照最高法院司法解釋規(guī)定的辦法,就是按照受訴法院所在地上一年度職工月平均工資標準,賠償6個月。其中,職工月平均工資應當按照政府統(tǒng)計部門公布的各省、自治區(qū)、直轄市以及經(jīng)濟特區(qū)和計劃單列市上一年度職工月平均工資的統(tǒng)計數(shù)據(jù)確定。
參考資料:《二級建造師管理與實務》中國建筑工業(yè)出版社;《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》
工程索賠的費用一般是多少工程索賠費用勞務窩工費索賠多少錢 :
1、法定勞務窩工費索賠多少錢 的人工費增長以及非施工單位責任工程延誤導致勞務窩工費索賠多少錢 的人員窩工費和工資上漲費勞務窩工費索賠多少錢 ;
2、由于非施工單位責任工程延誤導致的材料價格上漲和材料超期儲存費用;
3、分包人的索賠費等。
【法律依據(jù)】
《建筑法》第六十七條
承包單位將承包的工程轉包的勞務窩工費索賠多少錢 ,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書。
承包單位有前款規(guī)定的違法行為的,對因轉包工程或者違法分包的工程不符合規(guī)定的質(zhì)量標準造成的損失,與接受轉包或者分包的單位承擔連帶賠償責任。
建筑工程工期索賠1、最直接的就是工期索賠勞務窩工費索賠多少錢 ,起碼要按原施工周期索賠勞務窩工費索賠多少錢 ;若要按原工期竣工的話,需要有趕工措施費;
2、若已有前期準備的話,可以索要窩工人工費、材料保管費(部分材料提前采購)、窩工機械費;
3、若錯過了最佳施工時期的話,要增加合理的施工措施費,如土方工程進入夏天的話,要考慮有雨季施工增加的措施費了;砼工程進入冬天的話,要考慮有冬施的費用了。
總而言之,索賠主要是工期索賠和費用索賠,只要和發(fā)包人延誤工期有關引起的工期和費用的索賠都可以申請,但目前的國情是大部分甲方僅給工期延長,費用上一般是不支持的。